Договор

ДОГОВОР № ___

на строительство шахтного колодца в Московской области

Компания "Рингстрой", именуемая в дальнейшем «Исполнитель»,  с одной стороны, и ___________, паспорт

серия ________________, выданный ____________________________,

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «СТОРОНЫ», заключили настоящий

договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

 

1.1.  Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство на выполнение работ по строительству

шахтного колодца, с правом досрочного завершения работ.

1.2.  По окончании работ сторонами подписывается акт приемки выполненных работ, который с момента подписания

становится приложением к настоящему договору.

1.3.  Стоимость работ по настоящему договору определяется в пункте 5 настоящего договора.

1.4.  Сроки выполнения работ:  

       -Начало работы устанавливается с «___»_______________2017 г.

     -Окончание работы и сдача её Заказчику   «____»______________2017 г., с правом досрочного выполнения.

1.5.  Сроки работ могут быть изменены по независящим от Исполнителя причинам: (геологическими или погодными

условиями, а также форс-мажорным обстоятельствам).

2.ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель обязан:

2.1.  Доставить и разгрузить на объект материалы, необходимые для строительства шахтного колодца.

2.2.  Своевременно и качественно выполнить предусмотренные в настоящем договоре работы.

2.3.  Приостановить работу, поставив об этом в известность Заказчика, если в процессе выполнения работы

выясняется неизбежность получения отрицательного результата или   нецелесообразность дальнейшего

проведения работ. В этом случае стороны обязаны рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях

продолжения работ.

2.4.  Исполнитель гарантирует столб воды при сдаче объекта не менее одного кольца за исключением условий

указанных в пункте 2.8.

2.5.  Исполнитель не берёт на себя обязательство на обеспечение желаемого Заказчиком столба воды в шахте

колодца  и желаемую скорость водопритока, за химический состав и свойства воды, так как это независящие от

Исполнителя геологические обстоятельства, и при любом гидрогеологическом результате должен получить

полный расчёт согласно указанным в договоре расценкам.

2.6.  Прокачка колодца до полного осветления воды ввиду длительности этого процесса (несколько дней)

Исполнителем не производится.

2.7.  Исполнитель не обязан компенсировать Заказчику затраты по благоустройству участка, а именно:

Восстановление ограды, газонов, дорожек между газонами и насаждениями.

2.8.  Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за задержку или невыполнение обязательств

в полном объеме по настоящему договору, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и

желания Исполнителя и которые нельзя предвидеть или избежать: присутствие крупнообломочных грунтов

(размерами более 70см во всех направлениях) из твердых горных пород (гранит, базальт и т.д.), плывунов

глубиной более 90 см или с притоком воды более 200 л/ч.

3. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

 

Заказчик обязан:

3.1.  Гарантировать Исполнителю наличие и действенность своих имущественных и иных прав, на основании

которых он заключает настоящий договор,в том числе отсутствие прав и претензий третьих лиц, способных

повлиять на выполнение условий настоящего договора.

3.2.  Не вмешиваться в производственную и технологическую деятельность Исполнителя.

3.3.  Предоставить Исполнителю свободную строительную площадку. В случае отказа от проведения работ,

оплатить Исполнителю ранее выполненные им работы, а также компенсировать все его затраты.

 

3.4.  Принять заказанные и привезенные на объект материалы по накладной , и оплатить их сразу же в

день доставки по договоренности Сторон. В случае невозможности или платности подъезда к

месту строительства колодца Заказчик компенсирует понесенные Исполнителем затраты.

 

3.5.  В день окончания работ по строительству шахтного колодца Заказчик обязан принять выполненную

Исполнителем работу, с составлением акта приемки выполненных работ, и оплатить её полную стоимость

в установленные настоящим договором сроки.

4. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

 

4.1.  Наличие водоносного горизонта и количество колец, необходимое для работы, определяется совместн

о с Заказчиком. Исполнитель не несет никакой ответственности за наличие и приток воды водоносного

горизонта, за химический состав и свойства воды, и при любом гидрогеологическом результате должен

получить полный расчет согласно указанным в соглашении расценкам. 

4.2.  Колодец проходится в грунтах ненарушенной структуры на первый от поверхности, при наличии его,

водоносный горизонт.

4.3.  В течение первых лет возможна подвижка колец (особенно верхних), связанная со смещением почвы

(грунта), в т.ч. морозным пучением. Как следствие происходит нарушение плотности (разрушение) швов

между колодезными кольцами. В колодцах с песчаным и/или супесчаным дном (стоящих на плывуне)

возможно периодическое выдавливание грунта в ствол шахты колодца (подъем дна). При производстве

работ при отрицательных температурах (осенью, зимой, ранней весной) возможно промерзание цементного

раствора в местах заложения (стыки колец и т.п.) и как следствие его разрушение. Данные явления не

являются предметом гарантии и Исполнителем не устраняются. 

4.4.  Уровень и состав воды в колодце является показателем изменяемым и зависит от многих причин.

К этим причинам могут относиться – время года, снежность зимы, засушливость лета, гидромелиоративные

мероприятия в окрестности, загрязнения поверхности земли поблизости от колодца, бурение скважин

(особенно без обсадки) и др. Данные характеристики Исполнителем не определяются и не гарантируются.

 

5. СУММА ДОГОВОРА, ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ, ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ.

5.1.   Расчёт стоимости работ и материала производится на основании прайс-листа, предоставляемого

Заказчику.  

       Стоимость ж/б колец с замком составляет _______________

       Стоимость установки ж/б колец составляет:  

       - с 1-го по 10-е кольцо - _________________________

     - с 11-го по 20-е кольцо - ______________________

      - с 20-го по 30-е кольцо - _________________

      - Домик для колодца с доставкой - ______________________
      -Прочее __________________________________
       Итого сумма договора составляет ______________________________

5.2.   Оплата за привезенный на объект материал производится сразу же в день доставки по установленным

расценкам.

5.3.   Заказчик принимает и оплачивает Исполнителю работу в установленном размере непосредственно в

день завершения работы.

5.4.   Стоимость переноски грунта от колодца на расстояние свыше 5 метров устанавливается по договоренности

с бригадой, переноска грунта до 5 метров осуществляется бесплатно.

 

5.5.   При проходке скальных грунтов (известняк) стоимость 1 погонного метра увеличивается на 2000р.

В стоимость верхнего кольца входят сопутствующие работы (заделка швов цементным раствором,

проходка по водоносному горизонту).

5.6.   Оплата по настоящему договору производится путем зачисления Заказчиком денежных средств на

расчетный счет Исполнителя или за наличный расчет путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя.  

5.7.   При просрочке оплаты и/или не полной оплаты любого этапа строительства Заказчик выплачивает

Исполнителю штраф из расчёта 1% от невыплаченной суммы за каждый день просрочки.

5.8.   В случае не оплаты работы или её части Заказчик компенсирует Исполнителю затраты по демонтажу и

транспортировке неоплаченных материалов по расценкам исполнителя.

5.9.   Все дополнительные работы и дополнительно поставляемые материалы оплачиваются Заказчиком отдельно.

6. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

6.1.  Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения

Сторонами принятых на себя обязательств;

6.2.  Настоящий договор прекращается:

       - по соглашению сторон;

     - по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством и настоящим договором.

6.3.  Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они оформлены в письменной форме

и подписаны обеими сторонами.

6.4.  Гарантия сроком 12 месяцев соблюдается только при условии полной и своевременной оплаты

Заказчиком выполненных работ и произведенных услуг, а также при выполнении Заказчиком всех условий

данного договора и условий эксплуатации колодца;

6.5.  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет равную юридическую силу.

6.6.  Все возникающие при исполнении настоящего договора споры и разногласия разрешаются путем

переговоров и соглашением сторон.

6.7.  В случае невозможности разрешения разногласий и споров путем переговоров, они  подлежат

рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством порядке.  

7. ФОРС - МАЖОР 

7.1.   В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (а именно: пожар, наводнение, стихийные

бедствия, война, принятие органами государственной власти и управления нормативных актов, делающих

невозможным исполнение или надлежащее исполнение Сторонами своих обязательств и другие

неуправляемые обстоятельства за пределами возможности контроля любой из Сторон), Стороны

освобождаются от исполнения своих обязательств по настоящему договору на время действия таких

обстоятельств. Срок исполнения договора увеличивается соразмерно времени, в течение которого будут

действовать указанные обстоятельства.  

7.2.   Сторона, подвергшаяся действию форс-мажорных обстоятельств, обязана в течение 3 дней с

момента наступления и прекращения таких обстоятельств сообщить другой Стороне о характере

непреодолимой силы и её влиянии на исполнение договора.  

 

К ДОГОВОРУ ПРИЛАГАЮТСЯ:

  1. Акт приёмки выполненных работ;
Пеноблоки YTONG продажа и доставка Узнать подробнее
Товарный бетон продажа и доставка Узнать подробнее
Газификация под ключ Узнать подробнее
Сыпучие материалы Узнать подробнее

Акции и скидки!

Узнать подробнее

Online - калькулятор

Обычная версия